|
 Главная страница --> Претензии, иски, жалобы, другие документы подлежащие рассмотрению в суде
Исковое заявление об уплате неустойки
Заказное
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в арбитражный суд
В Арбитражный суд
______________________________
Адрес:________________________
Истец:________________________
(организация)
Адрес_________________________
Ответчик:_____________________
(организация)
Адрес:________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
на сумму ________ рублей
Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от
"___"_______20___г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала
подрядных работ, которые были определены договором N____ от
"___"_____20___г.
Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за
нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
Нашу претензию N_____ от "___"_____20___г. Ответчик не признал,
ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с
Ответчика пеню за несвоевременное начало исполнения подрядных работ в
сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.
Приложения:
1. Выписка из договора N______ от "___"_____20___г.
2. Копия согласованного графика производства работ.
3. Копия претензии от "____"_______20___г.
4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
5. Ответ на претензию от "___"_______20___г.
6. Квитанция от "___"_____20___г. об отправке искового заявления
Ответчику.
7. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату
госпошлины.
Руководитель (Заказчика) (подпись)
М.П.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик
обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и
несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор
считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком
соглашения по всем существенным условиям).
Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями,
организациями и гражданами и между гражданами.
Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении
работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на
капитальное строительство и других договоров.
Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы
предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом
случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего
определенную специфику. В частности, согласно статье 376 ГК РСФСР
признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,
напротив, допускается расширение прав по сравнению с теми, которые
установлены Типовыми договорами.
В современных условиях расширения самостоятельности предприятий,
при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование
такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в
соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и
материалов Заказчика.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ОБРАЗЕЦ. ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ЭТАПУ ДОГОВОРА
Заказным по отдельной квитанции
Штамп __________________________________
организации (наименование организации)
Исх. No. _______________ __________________________________
от "___"_________ 20__ г. (адрес)
ПРЕТЕНЗИЯ
на сумму __________________________ руб.
В соответствии с договором No. _________ от "___"_______ 20__ г.
нами полностью выполнены работы по __________ этапу, о чем Вы были
своевременно извещены. Акт сдачи-приемки работ был направлен в Ваш
адрес, исх. No. _________ от "___"_______ 20__ г. Однако работы по
данному
[ознакомиться полностью] |
ОБРАЗЕЦ. ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕДОПОСТАВКУ (ПРОСРОЧКУ ПОСТАВКИ ИЛИ НЕВЫБОРКУ) ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)
Исх. No. ____________ Кому: ___________________
"__"__________ 20__ г. Адрес: __________________
П Р Е Т Е Н З И Я
об уплате неустойки за недопоставку
(просрочку поставки или невыборку) продукции (товаров)
Сумма ____________________________ руб.
В соответствии с заключенным договором No. ___________ от
"___"__________ 20___ г. Ваше предприятие обязано было поставить
нам (выбрать) в ________________ 20___ г. _________________________
(квартал, месяц) (наименование продукции,
__________________________ в количестве ________________
[ознакомиться полностью] |
ОБРАЗЕЦ. ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ СТОИМОСТИ НЕДОСТАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)
Исх. No. ____________ Кому: ___________________
"__"_________ 20__ г. Адрес: __________________
П Р Е Т Е Н З И Я
об уплате стоимости недостающей продукции (товаров)
на сумму ___________________________ руб.
По _____________ накладной No. _____ от "___" ________ 20___ г.
(вид накладной)
в наш адрес поступила отгруженная Вами продукция (товар) _________
_______________________________, оплаченная нами по счету No. ____
(наименование товара)
от "___"______20___г.
Груз прибыл ______________________________________
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
