|
 Главная страница --> Претензии, иски, жалобы, другие документы подлежащие рассмотрению в суде
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Договором подряда на капитальное строительство от 2 февраля
1992 г. N 5, заключенным нами со строительно-монтажным трестом
Челябоблстрой-11, предусмотрено к сдаче в эксплуатацию в сентябре
1992 г. общежитие на 525 человек. Фактически строительство
общежития было закончено 4 ноября 1992 г., т.е. с просрочкой 35
дней, что подтверждается актом государственной, приемочной
комиссии.
На основании п. 10 Особых условий к упомянутому договору
ответчик обязан уплатить нам пеню в размере 0,05 % от сметной
стоимости строительно-монтажных работ объекта за каждый день
просрочки, а всего 96 250 руб. (0,05 % от сметной стоимости
строительно-монтажных работ по общежитию 5 500 000 руб. 2750 руб.
х 35 дней просрочки).
Нашу претензию от 18 ноября 1992 г. N 7/214 ответчик не
признал, ссылаясь на то, что общежитие рабочая комиссия приняла
своевременно - 28 сентября 1992 г.
Возражение ответчика нельзя признать обоснованным, поскольку
согласно п. 8 постановления Совета Министров СССР от 23 января
1981 г. N 105 датой ввода объекта строительства в эксплуатацию
считается дата подписания акта государственной приемочной
комиссией. Общежитие своевременно не было закончено строительством
в связи с устранением ответчиком дефектов и недоделок,
перечисленных в приложении к акту приемки объекта рабочей
комиссией.
Просим взыскать с ответчика пеню за несвоевременное окончание
строительства общежития в сумме 96 250 руб. и расходы по
госпошлине в сумме 9625 руб.
Приложения:
1. Выписка из договора подряда на капитальное строительство от
2 февраля 1992 г. N 5 и Особых условий к нему.
2. Копия графика производства строительно-монтажных работ по
общежитию.
3. Выписка из акта государственной приемочной комиссии от 4
ноября 1992 г.
4. Копия претензии от 18 ноября 1992 г. N 7/214.
5. Ответ на претензию от 12 декабря 1992 г. N 3/15.
6. Квитанция от 25 декабря 1992 г. N 17 об отправке копии
искового заявления ответчику.
7. Платежное поручение от 25 декабря 1992 г. N 23 по уплате
гопошлины.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВНУКА (ВНУЧКИ)
В _____________ районный (городской)
суд ________________________ области
(края, республики)
ИСТЕЦ: _____________________________
(ф., и., о., адрес)
ОТВЕТЧИК: __________________________
(ф., и., о., адрес)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании средств на содержание внука (внучки)
_____________________________ является дедушкой (бабушкой)
(ф., и., о. ответчика)
_________________________________ "__" ______________ 20___ г.
(фамилия и имя внука (внучки)
рождения. В настоящее время внук (внучка) нуждается в материальн
[ознакомиться полностью] |
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕДУШКИ (БАБУШКИ)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕДУШКИ (БАБУШКИ).
В_________________ районный (городской) народный суд
области (края
Истица:_____________________________________________
(Ф.И.О., адрес)
Ответчик:___________________________________________
(Ф.И.О., адрес)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании средств на содержание дедушки(бабушки)
___________________является моим внуком(внучкой). Я нуждаюсь в
(Ф.И.О. ответчика)
материальной помощи. Получать содержание от своих
детей (супруга) не могу_______________________________
[ознакомиться полностью] |
ОБРАЗЕЦ. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕДУШКИ (БАБУШКИ)
В _____________ районный (городской)
суд ________________________ области
(края, республики)
ИСТЕЦ: _____________________________
(ф., и., о., адрес)
ОТВЕТЧИК: __________________________
(ф., и., о., адрес)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки)
__________________________ является моим внуком (внучкой). Я
(ф., и., о. ответчика)
нуждаюсь в материальной помощи. Получать содержание от своих детей
(супруга) не могу __________________________________________________.
(указать причины)
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
