|
 Главная страница --> Претензии, иски, жалобы, другие документы подлежащие рассмотрению в суде
Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в арбитражный суд
+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика ¦ В Арбитражный суд ¦
¦(вышестоящий орган, ¦ Истец:______________________ ¦
¦наименование строительной ¦ (наименование Подрядчика) ¦
¦организации, почтовый ¦ ____________________________ ¦
¦адрес, телефон) ¦ (почтовый адрес, расчетный ¦
¦Дата, исходящий номер ¦ счет N____ в _______________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
¦ ¦ Ответчик:___________________ ¦
¦ ¦ (наименование организации ¦
¦ ¦ Заказчика) ¦
¦ ¦ почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦ ¦ N______ в ___________________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
+--------------------------------------------------------------------+
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
По договору подряда на капитальное строительство (техническое
перевооружение, реконструкцию, расширение и т.д.) N_____________ от
"___"______20___г., заключенному нами с ________________________________
(организация Заказчика) в пункте 3 абз.2 Особых условий, являющихся
неотъемлемой частью договора, предусмотрены штрафные санкции за
несвоевременную передачу Заказчиком Подрядчику измененной рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______20___г.
Пунктом 17 абз.7 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство установлен порядок, при котором измененная рабочая
документация должна быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
Фактически документация с существенными изменениями против
первоначального проекта была передана нам Ответчиком только
"___"______20___г., что подтверждается его письмом от "____"______20___г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
Нашу претензию от "___"______20___г. N_____ Ответчик оставил без
ответа (представил возражения, которые не могут считаться
обоснованными).
Считая отказ Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство, взыскать с Ответчика штраф в сумме ______
рублей (за 30 дней просрочки х _____ руб.) и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.
Приложения:
1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
2. Копия особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
3. Копия претензии от "____"_______20___г.
4. Почтовая квитанция N____ от "___"_______20___г. об отправке
претензии Ответчику.
5. Почтовая квитанция об отправке Ответчику копии искового
заявления.
6. Конверт со штемпелем почтового отделения с указанием даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
8. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату
госпошлины.
Управляющий трестом (подпись)
М.П.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ОБРАЗЕЦ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ
В народный суд Хамовнического р-на г. Москвы
от Камышовой Лидии Андреевны,
проживающей по адресу...
(заинтересованное лицо: отдел социального
обеспечения администрации Хамовнического р-на),
об объявлении умершим Камышова Павла
Ивановича, 1948 года рождения, уроженца г. Киева
ЗАЯВЛЕНИЕ
С Камышовым Павлом Ивановичем я состояла в браке с 1970 г. От
брака имеем сына Илью, 1980 года рождения. В августе 1990 г. муж
отдыхал в Юрмале, в санатории. Со слов очевидцев, он на резиновой
лодке попл
[ознакомиться полностью] |
ОБРАЗЕЦ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ (В ПОРЯДКЕ СТ. 18 ГПК РСФСР)
В ___________________ межмуниципальный
(районный) народный суд г. ___________
По иску _________________ межрайонного
прокурора, в защиту прав _____________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
об отмене решения Общего собрания
учредителей;
______________________________________
(адрес)
Ответчик: ____________________________
______________________________________
(наименование организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отводе судьи
(в порядке ст. 18 ГПК РСФСР)
_________________ межрайонным пр
[ознакомиться полностью] |
ОБРАЗЕЦ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТОРУ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА О ВЗЫСКАНИИ С ПОРУЧИТЕЛЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
В _______________________ Межмуниципальный
народный суд г. __________________________
Заявитель: _______________________________
(наименование банка)
__________________________________________
(адрес)
Должник: _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
(адрес)
По заявлению ___________________ отделения
Nо. __________ г. ________________________
Сберегательного банка РФ в _______________
Межмуниципальный народный суд г. _________
о выдаче судебного приказа
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
