Претензия об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
Образец претензии об уплате неустойки за нарушение графика производства подрядных работ
Директору (начальнику) ____________________________________ (наименование организации Подрядчика) тов.________________________________ (ф.и.о.) Адрес_______________________________
Претензия на сумму ___________рублей.
В соответствии с договором N ______ от "____"_____________20_____года на выполнение _____________________________________________ (наименование видов работ) Вами должны были начаться работы по ________________________________ (характер выполняемой работы) до "____"_____________20____года. Несмотря на неоднократные письменные напоминания о необходимости присту- пить к производству работ, Вы в нарушение согласованного при заключении до- говора графика своевременно работу не начали, что ставит под угрозу срыва ее окончательное завершение. На основании пункта 3.1."а" договора N___ от "____"_____________20_____г. Вам надлежит возместить ущерб, причиненный нарушением сроков начала работ. На основании изложенного просим Вас до "____"_______________20____г. пе- речислить на наш расчетный счет N ______ в отделении _________________ банка г. __________________ в качестве неустойки в размере _________________% от стоимости невыполненных работ _______________________, всего ______________ рублей в соответствии со ст.360 Гражданского кодекса РСФСР.
Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации
Образец претензии об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации
Реквизиты Подрядчика Директору предприятия (наименование строительной тов._________________ организации) Адрес________________ Почтовый адрес,телефон _____________________ Дата, исходящий N _____________________
Претензия на сумму ___________рублей
В ходе выполнения работ по строительству (техническому перевооружению, реконструкции и т.д.)_______________________________________________________ (наименование объекта строительства) у Вас возн
Претензия об уплате штрафа за несвоевременную выдачу рабочей документации (по строительству)
ПРЕТЕНЗИЯ НА УПЛАТУ ШТРАФА за несвоевременную выдачу рабочей документации
Бланк или угловой штамп Подрядчика Реквизиты Подрядчика Директору предприятия наименование строительной тов.___________________ организации, почтовый Адрес:_________________ адрес, телефон) Дата, исходящий номер
ПРЕТЕНЗИЯ на сумму _______________ рублей
В ходе выполнения работ по строительству (техническому перевооружению, реконструкции и т.д.) __________________________________ (наименование объекта) у Вас возникла необходимость внесения ряда изменений в рабочую док
ОБРАЗЕЦ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1995 Г. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУЗА К УПРАВЛЕНИЮ Ж/Д И ПОСТАВЩИКУ (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ)
Наименование и реквизиты Кому: в арбитражный суд _______ предприятия _______________ Адрес: ________________________ "___"______________ 20__ г. Истец: ________________________ Исх. No. __________________ Адрес: ________________________ Ответчик: _____________________ Адрес: ________________________ Соответчик: ___________________ Адрес: ________________________
И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е о возмещении стоимости недостающего груза на сумму ______________________________________ руб.
Главная страница --> 