___________________________________________________________________________ : : : : Реквизиты Подрядчика : В Государственный Арбитраж : : ( вышестоящий орган, : РСФСР ( адрес ) : : наименование строительной : : : организации, : Истец:___________________________ : : почтовый адрес, : (наименование Подрядчика) : : телефон) : _________________________________ : : : почтовый адрес, расчетный : : Дата, исходящий N : счет N ____________________ : : : в ____________________ отделении : : : Промстройбанка : : : : : : Ответчик:________________________ : : : (наименование органи- : : : _________________________________ : : : зации Заказчика) : : : : : : почтовый адрес, расчетный : : : счет N ____________________ : : : в ____________________ отделении : : : Промстройбанка : : : : :___________________________________:______________________________________:
Исковое заявление по преддоговорному спору (сумма договора ___________рублей)
При заключении нами договора на строительство (техническое перевооруже- ние, реконструкцию и т.п.) от "_____"______________20____г. с _____________ (наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа- нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших разногласий "____"______________20_____г. стороны к соглашению по содержанию пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли. Нами была предложена следующая редакция этого пункта: "В случае неп- редставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в размере _____________________ рублей за каждый день просрочки". Заказчик _________________________ (наименование организации Заказчика) предлагает установить за нарушение срока представления измененной рабочей документации штраф в размере _____________________ рублей за каждый день просрочки. Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб- зац 2 Особых условий к договору N _____________ от"____"___________20_____г. в нашей редакции.
Приложение:
1. Копия договора на строительство ___________________ (наименование объекта) от "_____"________________20_____г. 2. Копия особых условий к договору N _______ от "____"__________20_____г. 3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N ________ от "____"__________20_____г. 4. Копия препроводительного письма от "____"__________20_____г. 5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от "____"_______20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"_______20_____г. 6. Копия протокола согласования разногласий от "_____"__________20____г. по особым условиям к договору N ________ от "____"__________20_____г. 7. Почтовая квитанция от "____"__________20_____г. об отправке Ответчику копии заявления в Госарбитраж. 8. Платежное поручение от "____"__________20____г. N______________ на уп- лату госпошлины.
ОБРАЗЕЦ. ХОДАТАЙСТВО О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ НА СТОРОНЕ ОТВЕТЧИКОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА
В Арбитражный суд ______________________ ________________________________________ (адрес)
Государственный орган, предъявивший исковое заявление: _____________________ региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг ________________________________________ (адрес)
Главная страница --> 